中央空调施工方案(热门10篇)
时间:2025-06-06 作者:日记网中央空调施工方案 篇1
发包方(以下简称甲方)：___________合同编号：___________
承包方(以下简称乙方)：___________签订地点：___________
鉴于甲、乙双方己经过充分协商，双方约定：甲方委托乙方采购中央空调产品(具体明细见附件《________________》),并由乙方承包甲方之中央空调安装工程。为确保工程质量及工期的顺利完成,本着双方诚实守信的原则签定本安装施工合同。经甲乙双方协商达成以下条款：
第一条工程名称：中央空调设备采购及安装工程(前述空调安装工程，本合同未作特殊说明的，以下简称“本工程”)。
第二条工程地址：______________
第三条工程范围：______________
第四条施工要求：乙方按照乙方向甲方提供且甲方签字认可之设计方案与预算进场施工。如因甲方提出本方案修改或因装修施工等原因需要中央空调施工作出局部调整(或变更),调整后增减工程量及产生费用由双方现场代表在《工程变更核定单》上确认签字后即可生效。
第五条工程验收：按照国家的相关规范标准执行。
第六条工程周期：
6-1本工程工期为______天，即自2011年______月______日至2011年______月______日;其中室内工程主体部分工期为______天，即自2011年______月______日至2011年______月______日。(前述“本工程工期”在本合同中未作特殊说明的，仅指进场施工之日起至交付甲方验收之日止。)
6-2如遇下列情况，经甲乙双方现场代表共同签字确认后，工期可以作相应顺延，并以书面形式确定顺延期限：
6-2-1甲方在本合同规定进场施工之日前3日，不能提供施工场地、进场道路、施工用水或电源未按规定接通而影响乙方进场施工;
6-2-2明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等，未能按本合同规定的日期进场,或向乙方交验时发现有缺陷,需要修、配、改、代、换而耽误施工进度;
6-2-3重大设计变更、实际操作与设计规定不符等原因而增加工程量;
6-2-4乙方在施工过程中因市政停水、停电连续影响8小时以上;
6-2-5甲方现场代表或工程师无故拖延办理签字等确认手续而影响下一工序施工;
6-2-6因遇不可抗力的自然灾害(如：自然原因引起的地震、水灾、火灾、风灾、泥石流等)而影响工程进度;
6-2-7甲方未按本合同规定向乙方支付预付款、工程款、代购材料价款而影响施工进度。
第七条承包金额及付款方式：
本空调安装工程采用包工包料的承包方式。本工程总承包价为人民币(大写)：___________元整(￥：_______________)。
7-1本合同签定之日,甲方向乙方支付本工程总承包价的______%,即人民币(大写)：___________元整(￥)作为本合同定金。
7-2乙方中央空调主机设备到达甲方施工现场，甲方向乙方支付本工程总承包价的__________%,即人民币(大写)：___________元整(￥)。
7-3本工程安装、调试完毕后交付甲方使用，支付余下工程款￥元(大写元整)。
第八条甲方权利与责任：
8-1甲方提出任务需求，乙方作出施工组织方案，经甲乙双方代表签字(盖章)认可后，形成最终执行方案，并制定验收标准，作为工程项目验收的依据。
8-2空调所需电源须由专业电工实施安装，乙方不负责电源安装等关联工作，甲方负责主机电源(含电缆线、空气开关等工程材料)到空调机组所需之指定位置。
8-3甲方根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，向乙方提供必要的电源、水源及临时施工场地、现场办公室、机具材料库房等。
8-4乙方进场施工之日起(见本合同第六条6-1款)前1日内，甲方须向乙方提供完整的技术资料。
8-5在本工程施工现场，甲方负责向乙方提供必要的协调和帮助(如：乙方在施工过程中与装修、消防等其他施工单位的协调工作等)。
8-6甲方依据此合同对乙方的工作进行监督和检查。
8-7如乙方有履行合同不利或不符合合同的情况，出现严重影响工程建设的施工进度或其他情况时，甲方有权要求乙方采取包括更换乙方主要人员等在内的相应改进措施。
8-8涉及工程工期、质量、造价等较大问题变更时，应由甲乙双方共同确定可否变更和如何变更，并按国家有关程序办理。
8-9严格按本合同书中第七条款的规定支付项目所需款项。
8-10甲方应配备专业技术人员及管理人员协助乙方做好现场安装、调试、竣工验收等工作,按相关规定办理工程移交、协调项目实施过程中的有关问题，按时向乙方提供资金及必要的工作条件。
8-11对于非乙方原因造成的工程量增加,经甲乙双方均认可的情况下，甲方须在5日内向乙方支付相应的由工程量增加而引起的费用(该费用由甲乙双方共同协商而定)。
8-12对因甲方原因造成工期延误，导致乙方未能按本合同第六条6-1款“本工程工期”内的时间交付甲方验收，甲方必须对乙方作出相应误工补偿。补偿标准由双方另行协商后签订《补充协议》。
8-13隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知甲方检查验收。甲方应在接到通知后24小时汇到现场进行检验，甲方认可并在《隐蔽工程验收单》上签字后，方可进行下一工序施工;若甲方在接到通知后24小时内未到现场进行检验，乙方经质量检查部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续且承担质量检查部门的检验费用。如甲方提出异议，可再次进行复检，合格者，其费用由甲方负责;不合格者，由乙方负责，因此而造成的工期损失由责任方负责。
8-14工程完工后，由乙方向甲方发出《工程竣工通知书》，甲方在接到此通知书后10日内进行竣工验收，如超过10日而甲方仍未组织验收工作，则视为己验收合格。未经验收的工程，甲方不得使用，否则，由甲方自行承担质量责任，并视为己验收合格。
8-15甲方应按合同规定日期(见本合同第六条6-1款)配合乙方办好本工程的竣工验收及决算等工作，并及时办理工程财务和工程尾款。8-16甲方不得泄露乙方申明的秘密。
8-17甲方在附件条款中双方约定的期限内，对由乙方提交给甲方决策的报告、文件等作出决定。
第九条乙方权利与责任
9-1乙方必须按照本合同中的要求完成其全部职责。
9-2乙方在工作过程中，不得泄露甲方申明的秘密。
9-3本工程所需的施工工具由乙方自行负责。
9-4乙方应按本合同及本方案进行设备购买、安装，凡本合同工程图纸未约定、说明的，按国家有关规范进行。所有的安装工作均由乙方自行独立完成。
9-5乙方负责设备的订购、运输及保险。乙方保证工程系统的完整性，保证整个系统在交付后安全、稳定、可靠的运行，如发生合同设备的漏订或错订问题，乙方应免费补订或更换相应设备，保证系统在合同期限内安装、调试完毕，并交付甲方验收。
9-6设备运抵甲方现场后，甲乙双方进行现场开箱验收，根据本工程验收清单，乙方应协同设备厂商向甲方提供设备完整的到货清单和随机资料，如有数量及质量问题，一切责任由乙方承担。设备的详细型号、规格、数量应与合同设备清单一致。
9-7本工程系统安装及调试阶段，乙方应对甲方指派参与的技术人员进行现场培训及指导。在其过程中出现的技术问题，乙方负责解释并加以解决，保修期内及由于乙方原因所造成的设备损坏，乙方负责免费修理、更换零部件或提供新品;由于甲方原因所造成的设备损坏和保修期满后的设备损坏，由乙方提供的更换部件只收取成本费。
9-8乙方有权对影响空调正常安装的装修、消防等方面提出整改要求，由甲方负责协调工作。
9-9乙方完成所承担的'任务后，须由甲方按照国家有关规范的验收标准进行测试和验收。
9-10乙方应保证提供给甲方的设备及其零部件、技术等的购买和使用不侵犯任何他人的有关权利，任何由此而引起的第三方对甲方提出的索赔和起诉均应由乙方负责处理，乙方须承担由此产生的一切后果及费用。
9-11乙方提供货物的包装，应适应长途运输和气候变化并可防潮、防雨、
防碎。因包装不当或没有采取足够的保护措施而发生货物损坏、变质其责任和发生的费用由乙方承。
9-12乙方在施工过程中应注重安全施工，因施工安全所造成的事故由乙方承担。
9-13乙方与甲方共同确认本方案，并进行施工督导及工程验收。
9-14若因甲方付款未严格按照本合同第七条款执行或因本工程施工现场装修影响、电源未按要求到位等甲方原因造成乙方施工工期延误，概由甲方负责。乙方保留对本工程所需中央空调设备及工程材料之所有权。
第十条其它事项：
10-1若因甲方原因造成工期延误15日以上(不包括15日。起算时间以本合同第六条6-1款约定的交付甲方验收之日起算)，则甲方须对乙方作出补偿(补偿金额=本合同总金额_____0.5%/天)。
10-2若因乙方原因(除不可抗力因素外。不可抗力指：_______________自然原因引起的地震、水灾、火灾、风灾、泥石流等)造成施工工期延误15日以上(不包括15日。起算时间以本合同第六条6-1款约定的交付甲方验收之日起算),则乙方须对甲方作出补偿(补偿金额=本合同总金额_____0.5%/天)。
第十一条双方的现场代表：
甲方现场代表：______________。
乙方现场代表：______________。
甲、乙双方的现场代表如有变动，则变动方须提前3日以书面形式通知另一方;否则，由此产生的一切责任及后果概由发生变动的一方承担。
第十二条其它约定：
甲、乙双方均保证本合同全部条款真实无虚假并严格遵照执行，任何一方违反任一条款均构成违约，违约方按本合同标的的20%向对方支付违约金。
第十三条合同纠纷：
合同纠纷的解决方式：由乙方所在地法院管辖。
第十四条附则：
本合同壹式贰份，甲、乙双方各持壹份，双方签定时生效。
本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
甲方：_______________乙方：_______________
单位地址：_______________单位地址：_______________
联系方式：_______________联系方式：_______________
中央空调施工方案 篇2
发包方： (简称甲方)
承包方： (简称乙方)
甲乙双方就1#楼 中央空调安装一事，本着互惠互利、友好合作的精神，经充分协商订立本协议，具体条款如下：
第一条 本工程总造价：￥ 元大写人民币 元整。(详见施工预算及设备价格表)
第二条：工程施工范围：1#楼 1-7 层中央空调、供、回水管风机盘管 、室内外机组、镀锌铁皮风管制作、安装及调试。
第三条：乙方对负责的期限和条件：乙方承诺严格执行12个月售后服务标准，对所到产品负责整机免费保修 12个月(自竣工验收完毕之日起计，人为因素及不可抗拒因素除外)。
第四条 工程要求：乙方按照向甲方提供的图纸及设计方案(甲方签字认可的)进行施工，如因甲方提出方案修改或因装修施工等因素需中央空调做局部调整或变更，甲方以书面变更核定单通知乙方，据实调整，经甲乙双方现场代表签字后方可施工。
第五条 工程验收标准：安装调试后，出厂合格产品，正常运转使用效果符合国家有关标准。
第六条 工程周期：
6.1本工程工期为_100天_，即年历____年___月___日至____年____月____日;本工程工期是在不受除乙方外各方面及不可抗拒因素影响的前提下完成。
6.2如遇下列问题，经甲乙双方现场代表共同签字确认后，工期可以作相应顺延，并以书面形式确定顺延期限;
6.2.1甲方在本协议规定进场施工之日前3日、不能提供施工场地、进场道路、施工用水或电源未按规定接通而影响乙方进场施工;
6.2.2甲方负责提供相应的材料、设备、成品或半成品等的堆放库房;
6.2.3乙方在施工过程中因市政停水、停电连续影响8小时以上;
6.2.4甲方现场代表或工程监理无故拖延办理签字确认等手续而影响下一工序施工;
6.2.5因遇不可抗力的自然灾害(如：自然原因引起的地震荡、水灾、火灾、风灾、泥石流等)而影响工程进度;
6.2.6甲方未按本协议规定向乙方支付预付款、工程款、代购材料款而影响施工进度。
第七条 付款方式
7.1本协议签订之日，甲方向乙方支付本工程总造价 30%，作为本工程预付款。
7.2室内风机盘管安装完毕后甲方支付工程总造价的40%
7.3安装完毕、系统调试完毕后，经甲方验收交付使用，甲方支付工程款总造价的25%，剩余工程总造价的5%作为质保金，工程竣工验收后一年的第三个工作日内一次性付清。
7.4补充：
第八条 甲方的权利与责任
8.1中央空调设备到了指定地点后，甲方应派现场代表立即对中央空调设备办理签认手续。
8.2甲方提出任务需求，乙方做出施工组织方案，经甲乙双方代表签字认可后，形成最终执行方案，并制定验收标准，作为工程项目验收的依据。
8.3空调安装所需工作电源以及主机设备所需电源须由甲方提供并组织专业电工实施安装，乙方不负责工作电源安装等关联工作，甲方负责将工作电源安装到中央空调室内外机所指定的位置超出1.5米处。
8.4室内机盘管回风口、出风口、检查口由乙方提供尺寸，甲方负责开口，乙方负责安装。中央空调室外机基础、室内检查口(注：每台室内机盘管、闸阀位置必须开检查口)由甲方负(责施)工开口，乙方负责安装。
8.5甲方根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，向乙方提供必要的电源、水源及临时施工场地、现场办公室、机具材料房等。
8.6乙方进场施工之日起(见本协议第六条6.1款)前1日内，甲方向乙方提供相关的技术资料。
8.7本工程施工现场，甲方负责向乙方提供必要的协调和帮助(如：乙方在施工过程中与装修、消防、物管等其他施工单位的协调工作)。
8.8乙方在本工程管道安装完毕后，管道开孔的修复和防水由甲方负责处理。
8.9甲方依据此协议对乙方的工作进行监督和检查。
8.10如乙方有履行协议不利或不符合同协议的情况，出现严重影响工程建设的施工进度或其他情况时，甲方有权要求乙方采取包括更换乙方主要人员在内的相应改进措施。
8.11涉及工程工期、质量、造价等较大问题变更时，应由甲乙双方共同确定可否变更和如何变更，并按国家有关程序办理。
8.12甲方应配备专业技术人员及管理人员协助乙方做好现场安装、调试、竣工验收等工作，按相关规定办理工程移交、协调项目实施工程中的有关问题。
8.13隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程请验单》通知甲方检查验收。甲方应在接到通知后到现场进行检验，甲方认可并在《隐蔽工程请验单》上签字后，方可进行下一工序施工;
8.14工程完毕后，由乙方向甲方发出《工程竣工通知书》，甲方在接到此通知后2日内进行竣工验收。未经验收的工程，甲方不得使用。
8.15甲方应按协议规定日期(见本协议第六条6.1款)配合乙方办好本工程的竣工验收及结算等工作，并及时办理工程财务和工程尾款。
第九条 乙方的权利与责任
9.1乙方必须按照本协议中的要求完成其全部责任。
9.2乙方在工作过程中，不得泄露甲方申明的秘密。
9.3本工程所需的施工工具由乙方自行负责。
9.4乙方负责设备的订购、运物及保险。乙方保证工程系统的完整性，保证整个系统在交付后安全、稳定、可靠的运行，如发生合同协议设备错定问题，乙方应免费补订或更换相应设备，保证系统在合同协议期限内安装、完毕，并交付甲方验收。
9.5 设备运抵甲方后，甲乙双方进行现在开箱验收，根据本工程验收清单，乙方应协同设备厂商向甲方提供设备完整的到货清单和随机资料，如有数量及质量问题，一切责任由乙方承担。设备的详细型号、规格、数量应与合同协议设备清单一致。
9.6本工程系统安装调试阶段，乙方应对甲方指派参与的技术人员进行现场培训及指导。在其过程中出现的技术问题，乙方负责解释并加以解决，保修期内及由于乙方原因造成的设备损坏，乙方负责免费修理、更换零部件或提供新品;由于甲方原因造成的设备损坏和保修期满的设备损坏，有乙方提供的更换部件只收取成本费。
9.7 乙方有权对影响空调正常安装的装修、消防等方面提出整改要求，由甲方负责协调工作。
9.8乙方完成所承担的任务后，需由甲方按照有关规范的验收标准进行测试和验收。
9.9 乙方在调试后，必须向甲方移交所有与本合同协议有关的系统软件、硬件及使用说明书、维修手册等有关技术文档。
9.10乙方与甲方共同确定方案，并进行施工督导及工程验收。
第十条，违约责任
10.1 除不可抗拒力因素外，(不可抗拒力指：天灾、重大事故等)若乙方未按照本协议执行构成违约，须按照本协议向工程向工程总造价的20%向甲方支付违约金，并承担甲方的一切律师费、诉讼费、差旅费及其他费用等。
10.2 若甲方付款未按照本协议第七款执行，或违反其它任意一条款均构成违约，则甲方须按照本协议向工程总造价的20%向乙方支付违约金，并承担乙方的一切律师费、诉讼费、差旅费及其他费用等。款未付清前，乙方保留对本工程中央空调设备及工程材料之所有权。
10.3 甲乙双方保证此协议的真实性，如有虚假内容，则承担一切责任。
第十一条 双方现场代表
甲方现场代表：
乙方现场代表：
在安装过程中，甲乙双方现场代表所签定的一切文字手续都具有法律效力，因此双方现场代表如有变动，变动方须提前三日以书面形式通知另一方，否则由此产生的一切责任及后果概由变动方承担。
第十三条 附加条款 工程 竣工交付甲方 七 日内付清甲方与乙方约定的工程款项。
第十四条 协议纠纷的解决方式：甲乙双方执行本协议发生纠纷应及时协商解决，协商不成，可向甲方所在地法院起诉。
第十五条： 附则
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字(盖章)之日起生效。 本协议未尽事宜，由甲乙双方协商签定补充协议，与同协议具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
_____年____月____日
乙方(公章)：_________
_____年____月____日
中央空调施工方案 篇3
为了加强工程部中央空调空调设备安全运行管理，有效预防、及时控制设备突发安全事件，提高突发事件的紧急反应速度和处理水平，保障客人的身体健康及设备安全，特制定本预案。
一、总则
（一）编制目的全面贯彻落实设备安全管理的有关规定，建立健全应对突发安全事件的快速反应机制，预防和控制突发安全事件及其造成的损害，维护品牌形象，促进企业健康发展和可持续发展。
（二）编制依据
《特种设备安全监察条例》、《广州岭南国际企业集团有限公司突发事件总体应急预案》以及《广州白云国际会议中心突发事件总体应急预案》等有关规定，编制本预案。
（三）适用范围
本预案只适用于广州白云国际会议中心有限公司。
（四）应急工作原则
1、坚持统一领导、分级负责、部门协调、各方联动的安全生产工作原则。
2、按照空调设备安全事件的范围、性质和危害程度，实行分级管理的`原则。
3、加强群防群控和日常监测，对重大设备安全事故早发现、早报告、早控制的原则。
4、配合质量技术监督部门对重大中央空调设备安全事故处理的相关工作。
5、坚持快速反应和高效处置，做好重大中央空调安全事故的善后处理和整改措施落实的原则。
二、组织机构与职责
（一）职责
工程部在安委会的统一指挥下认真履行工作职责。
1、贯彻落实安委会的各项部署，组织实施事故应急处置工作；
2、检查督促部门做好各项应急处置工作，及时有效地控制事故，防止蔓延扩大；
3、协助质量技术监督部门解决事故应急处理工作中的具体问题，必要时决定采取有关控制措施。
三、中央空调安全事故的预防、监测和预警
（一）预防
建立健全中央空调系统管理有关制度。包括设备设施台账管理制度，设备设施运行及巡查管理制度，规范操作、人员培训、健康管理、设备维护等制度，建立起完备的中央空调系统安全管理体系。
（二）监测
通过值班人员、管理人员日常巡查，对中央空调安全问题做到早发现、早预防、早整治、早解决。
（三）预警
加强对重点接待和关键环节的监控，对可能引中央空调安全事故的信息做好及时分析、预警。
四、应急报告程序
（一）发生中央空调安全事件时，应急事件现场第一发现人应立即向工程部总监汇报，再由工程部向公司安委会报告，安委会评估安全事件的危害性、破坏性及影响面等状况，向集团应急指挥中心办公室报告，由应急指挥中心办公室根据事件情况往上报告。突发事件应急报告程序是自下而上逐级报告或求援，发生重大中央空调安全事件，必须在1小时内向岭南集团报告。
（二）在特别紧急情况下，应急事件现场可越级报告公司安委会。
五、应急响应
（一）预案启动
安委会接到锅炉系统安全事件报告，根据事件性质、影响范围、程度、受影响人数以及受控程度等，立即启动应急预案，立即组织、指挥、协调和实施应急行动。
（二）应急处置
1、冷水机组
a）巡查发现运行中的冷水机组故障，马上停止该机，并开启备用机组；
b）发现故障的技工将情况报告系统主管并联系设备保养商维修，由系统主管将故障情况上报；
c）设备保养商接通知后，办公时间4小时内到场维修，非办公时间12小时内到场维修，并在事后作维修报告。
2、循环水泵
a）巡查发现运行中的水泵异常，先停该泵对应的主机，后停异常水泵，开启备用水泵，并启动主机继续供冷；
b）发现故障的技工检查维修，可当场解决的问题即时修复并记录在《工作日志》；
c）水泵故障较严重，应报告系统主管，由其安排组织抢修并上报。
3、冷却塔电机故障
a）巡查发现运行中的水塔电机故障，立即停止该机，转开备用电机；
b）发现故障的技工检修，可当场解决的问题即时修复，并记录在《工作日志》；
c）属较严重的故障应报告系统主管，由其组织抢修并上报。
4、冷却塔穿底漏水
a）巡查技工发现水塔穿底漏水，立即开启备用水塔，将漏水水塔平衡管阀门关闭；
b）立刻将情况报告系统主管，由其组织修补冷却塔，并上报。
5、管网系统
a）发现或接报管道漏水迅速关闭冷水机组和循环泵并关闭相应阀门；
b）现场用沙包拦住电梯口、走道口，以防水浸入电梯井和其他区域，并将水引入地漏或集水井，如地漏排水量不够则将漫出的水导入走火梯；
c）用薄铁皮将裂口围住并用绳索或铁丝捆紧以防水到处乱射；
d）打开故障管道最低端排水阀门进行排水，注意集水井污水泵抽水情况，一旦发现集水井水位过高，则需关闭排水阀门；
e）报告系统主管，由其安排抢修并上报。
6。空调主机房内的伸缩节
a）发现或接报伸缩节破裂，立即按“急停”停止冷水机组及循环水泵运行；
b）将破裂伸缩节上的闸阀关闭，漏水停止后开启备用水泵和冷水机组；如闸阀关闭不严，则立即将破裂的伸缩节拆除，将特制铁板用螺栓封闭闸阀出口，停止漏水后再开启机组和备用水泵；
c）报告系统主管，由其组织人员抢修并上报。
7、空调主机房内的管道
a）发现或接报空调机房内管道漏水，立即停止冷水机组及循环水泵运行并将电房内的机组系统供电总开关分闸，以防电气短路；
b）作铁皮将裂口包住并用绳索或铁丝捆紧，以防水到处乱射；
c）用沙包拦住主机房门口以防水浸；
d）开启机房内集水井排污泵进行排水；
e）注意集水井的水位，如水位过高则增加排污泵运行数量；
f）将故障情况报告系统主管，由其组织人员抢修并上报。
做好受影响人员的安抚慰问工作。
六、应急终止与善后处理
（一）应急终止
当空调系统安全事件得到有效控制；公司经营恢复正常，事件趋于平静时，经应急指挥中心研究确定，可终止应急行动，并下达终止应急行动指令。
（二）善后处理
1、尽快恢复正常的生产经营秩序。
2、依法依规做好受影响人员的赔偿等善后工作。
3、做好事故总结。按照事故处理“三不放过”原则，加强事故调查分析、分清责任，制定防范措施，并对事故责任人作出处理建议，同时对事故应急处置中表现出来的好人好事给予奖励。对隐瞒、缓报、慌报或授意他人隐瞒、缓报、慌报，阻碍他人报告，或未采取积极有效的事件救援和调查处理，或对调查工作不负责任，致使调查工作有重大疏漏，应急决策、应急指挥失当，索贿受贿、包庇事件责任者等送有关部门处理。
4、及时对本预案进行评估，修改完善。
七、监督管理
（一）应急培训
定期或不定期组织有关人员学习特种设备安全的法律法规以及本预案，提高中央空调设备安全的风险意识和责任意识。
（二）应急演练
定期或不定期组织中央空调设备安全应急演练，对演练情况进行分析总结，及时调整完善应急预案。
中央空调施工方案 篇4
为确保地源热泵和空调机组的安全使用，及时、高效地处理设备使用过程中发生的突发性故障，特制定本应急处置办法。一、运行异常或大量失水的.紧急处置
在地源热泵系统运行中，如发现系统有异常声响，管道大量漏水等问题时，应迅速停止主机运转并切断系统主电源，及时进行维修；如发现有报警、停机、故障等况，检查后无法排除时，应切断配电柜及机组内所有空气开关，5分钟后重新启动机组。如上述处理办法仍无法启动机组，请查阅操作手册或直接与厂家联系。二、渗漏的应急处置
若系统内出现漏水情况，操作人员应当立即将补水箱水管阀门关闭，故障处理完毕后，打开阀门，恢复自动补水。三、停电的应急处置
地源热泵系统运行过程中突然停电时，操作人员应立即检查停电原因。若为电源断电，来电后应仔细检查系统各仪表数值是否正常，如果正常，应当按下机组上的“启动”按钮，查看机组是否能够正常启动，若不能正常启动，操作人员应立即向上级领导汇报。四、情况的应急处置
如遇紧急情况（火灾、地震）时，应立即按动“停止”或“急停”按钮，停止系统工作。
中央空调施工方案 篇5
合同编号：
签约地点：
需方：
地址：
电话：
传真：
法定代表人：
签约代表：
供方：
地址：
电话：
传真：
法定代表人：
签约代表：
本合同是由供需双方共同制定，双方同意按如下条款进行操作：
一、产品名称：
该工程室内机采用南京天加风机盘管，室外机暂定南京天加机组。
新、排风机采用应达风机。
付款方式：
１、合同双方签字盖章后二日内，需方支付部分工程款元,供方组织设备、调试的准备。
２、需方指定日期XX年月日施工，供方按需方日期要求进入施工现场后，按双方认可的施工图进行施工。
３、工程进展时,需方再向供方提供工程安装费元。
４、工程结束（供需双方共同验收合格）。需方再向供方支付元,以及部分加工设备（咬口机、台钻、无齿锯等）。
５、XX年月日前主要设备(空调主机)进入需方施工现场时，供需双方共同开箱验货，符合合同要求后，需方须向供方再支付3,000元，供方组织设备的安装、调试。
６、工程验收说明：供方在自检合格的前提下，向需方提出书面申请验收单，供需双方共同组织不少于５人进行空调工程验收。如需方在接到供方书面申请三个工作日内，不参加验收，则供方有权自行验收，工程视为合格。
７、人工安装费税金由需方代缴，并以现金方式支付。
二、技术说明：
１、中央空调工程方案设计说明及依据（见附表）
２、系统说明（见附表）
３、主要设备技术参数（见附表）
４、运行费用分析（见附表）
三、工程内容：
说明：本工程为后续接手工程。
１、空调主机、风机盘管系统的安装调试。
２、空调制冷、热水系统的安装调试。
３、空调控制系统的安装调试。
４、空调水泵系统的安装调试。
５、空调供暖系统（板式换热器）的安装调试。
６、排风、新风管道系统的安装调试。
７、风机减振、消音系统的`安装调试。
８、新风机组的制作、安装、调试。
四、设备运输及安全：
１、需方责任
需方负责空调系统阶段验收合格后相关部分的安全。
２、供方责任
供方负责供方所提供设备的运输及设备在运输和安装过程中的安全。
五、质保期：
１、空调系统整体部分：
设备调试结束，工程验收合格之日起12个月或设备到货之日起18个月，以先到期者为准。
２、空调系统风机盘管部分：
设备调试结束，工程验收合格之日起36个月或设备到货之日起45个月，以先到期者为准。
六、安装：
１、严格按<工程施工规范>进行施工。
２、供方按图施工，如有变更，必须有经供需方申请，设计部、工程部、公司负责人签字的设计变更单。
３、严格实行<施工现场设备、人员、环境安全制度>。
４、遵守需方施工现场代表人员的指挥。
５、施工工期：
l空调系统主体部分10天。排风系统5天。
l其余需与装修配合的部分，如风口部分要与装修同步进行。
七、售后服务：
１、在保质期内，若因供方产品自身质量出现问题，供方保证在４个小时内赶到用户现场进行处理，并免费进行零部件更换及维修；若因需方提供产品质量出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理，免费进行维修，收取相应材料成本费。
２、在保质期内，若空调系统因需方违规操作出现问题，供方保证在４个小时内赶到用户现场进行处理，并免费进行维修，收取相应材料成本费。
３、在保修期外，如供方产品出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理，免费维修，优惠提供零部件进行更换。
４、供方将需方相关资料纳入公司统一售后服务管理系统中，为ｂ级监控对象。
ｂ级监控单位工作内容：
l详细的客户档案(需供方配合提供)
l客户空调系统运行、维修记录
l季节性设备保养、调试记录
l定期预警记录
l专人负责及交接记录
５、供方将不定期进行季节性客户走访。
６、供方免费为需方培养两名空调操作人员。
７、开通24小时技术支持电话：139-40404619
八、需方责任：
１、提供合理的施工现场。
２、提供不小于10平米的库房。
３、提供专职现场协调人员。
４、保证施工现场的水、电的供应，费用由买方承担，并有独立的控制系统。
５、阶段验收合格后，相应设备及系统产品的保护。
６、有义务组织、协调供方与施工现场相关施工单位的合作。
７、有义务对供方的工程价格进行保密。
九、供方责任：
１、由于本工程材料由需方提供，因此，供方在施工当中应尽量节省材料，对供方在工程中故意浪费材料现象，需方有权制止，情节严重者，将受到处罚。
２、供方有义务协助需方采购各种材料，并保证采购价格的合理性。
３、施工中应尽量保持需方最高吊顶高度。
４、保证风机盘管的噪音不影响室内正常营业要求，小于45分贝。
５、新风、排风系统的噪音已应满足室内营业要求，小于45分贝。
６、保证新风过滤系统符合中效过滤标准。
７、三层包房、卫生间、办公室应采用单独排风控制要求。
８、室外排风口位置，应注意冷凝水的排放。
９、空调、排风系统安装应全面考虑需方整体装修效果。
十、合同附件：
１、施工明细图。
２、现场施工规范。
３、现场施工安全制度。
十一、工程变更说明：
１、供方应严格按供需双方会签认可的施工图进行施工。
２、工程施工过程中，如有工程变更需求，无论何方均无权单独擅自改动，由此造成的工程质量等一切问题有变更方负责。
３、工程变更必须由供需双方会签的工程设计变更单。
４、本工程结束后，允许工程变更引起――增加或减少的人工安装费用不超过300元。超过部分应相互计算，计算标准按辽宁省工程材料定额标准。
十二、不可抗力：
１、供需双方因不可抗力的影响而不能履行合同责任时，履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同。
２、合同的价格不因不可抗力而改变。
十三、仲裁：
１、因执行合同所发生的或者与本合同的相关的一切争执，原则上，由供需双方友好协商解决。
２、如双方不能解决时，将提交违约方的对方所在的人民法院或中国经济贸易委员会仲裁。
十四、合同生效：
本合同用中文书写，供需双方各持一份，自双方代表签字、盖章之日起生效。
需方：供方：
日期：日期
中央空调施工方案 篇6
甲方：
乙方：
甲方因生产经营需要委托乙方承包空调器的安装、维修;经双方友好协商，自愿达成以下承包协议：
一，承包期限及区域：
承包期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。 承包区域：甲方委托乙方承包 区域的空调安装和维修任务。
质保金：在每次结算单据时扣除20%作为维修质量保证金。如无返修等情况发生时，满一年后一次性支付给乙方。
二，承包结算金额及周期：
保内维修：按厂家结算标准的60%结算。
保外维修：由乙方按甲方及厂家标准向用户收费。
结算周期：因实际结算流程需要。结算周期为2个月。如：1月25号之前提交的单据，结算(付费)时间为4月5号之前一次性支付给乙方(扣除维修质保金后的所有费用)。
注：如乙方已经结算的单据里的空调出现：
1，加氟维修一年内再次加氟(包括补焊加氟)的，不再结算费用。
2，三个月内的返修，不再结算费用。
三，甲方的责任和义务：
1，甲方每天21点左右将次日的'用户报修信息通过QQ形式发送至乙方。并需双方确认。
2，甲方每月需按合同内规定的结算时间里将费用结算给乙方。
3，甲方需按工作性质指定管理人员，并提供对应的联系电话，便于双方工作的衔接。
4，甲方负责乙方维修配件申请的实际情况给予发放。
5，甲方需制定作业规范及标准，以书面形式传达给乙方。
6，甲方提供各单据填写东西，并指导乙方填写。
7，甲方提供相关收费标准。
四，乙方的责任和义务：
1，乙方应向甲方提供营业执照、法人身份证、税务登记证和组织机构代码以及空调器安装工、维修工相关职业证件。
2，乙方需要向甲方承诺旺季时期每天维修台，乙方在旺季期间无实际维修能力的，甲方改派其它人员或网点，并对乙方200元/台的罚款。
3，乙方需对所有服务人员统一管理，按行业要求准时完成每张派单，否则愿意接受甲方及厂家制订的考核标准。
4，乙方需为每个安装、服务人员缴纳相关保险金，产生安全事故，人事纠纷均与甲方无关。
5，乙方按甲方要求在每天21点左右接收甲方派工，并安排到次日的维修任务中去，不得以任何理由拒派或漏派情况发生。
6，乙方必须安排专人与甲方进行派工对接并互留联络方式，以便沟通。
7，乙方在一年内出现故障均由乙方负责上门维修，否则按拒单处理。
8，乙方误判两次及以上时，按100元/台支付甲方，此单将由甲方另派人员上门处理。
9，乙方必须按时提交单据给甲方，提交周期为3天一次(且维修时间也是必须是该周期以内的)，过期单据不再接收，按乙方放 弃结算费用处理。
10，乙方每天及时将维修情况反馈给甲方。不得超过当天21点。
11，乙方应遵纪守法，对自己的经营负有全部法律责任。
12，乙方不得以任何形式将甲方承包给乙方的派工业务转包给任何第三方，否则视乙方违约，按违约责任第一条处理。
13，由于乙方维修不当导致的退换机，由乙方负责处理，并达到用户满意为止。
五，违约责任
1，如其中一方发生违约，另一方有权要求违约方支付20000元违约金。
2，因甲方业务原因，乙方不得在4-9期间提出解除协议，否则，按乙方违约处理。需支付相关违约金给甲方。
3，乙方应承担其故意或过失行为导致的所有纠纷、损失、债务等费用，并负责赔偿甲方因此蒙受的经济损失。
4，甲乙双方发生纠纷时，首先协商解决。协商未果时，任何一方有权提起法律诉讼。不得以任何理由唆使他人等前来与甲方纠缠，否则唆使一方将承担全部法律责任。并支付相关违约金给甲方。
六，合同的解除与终止
1，合同期满自行终止。至此，乙方不得以任何形式借甲方名义开展任何业务。否则，甲方将追究乙方相关法律责任。
2，除合同内约定的4至9月以外的双方协商解除或终止合同的，在协商达成一致时，方可解除本合同。
3，因其中一方违反合同约定条款时导致的合同终止，同样有效。后续责任将依据本合同约定内容处理，待纠纷处理完毕并经双方签字确定后，本合同方才全面终止。
七，配件管理方式见附件，具有同等法律效力。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
八，本合同经双方签字后，立即生效。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
中央空调施工方案 篇7
中央空调运行管理严格执行《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》。值班人员在日常运行中要严格执行中央空调的各项操作规程。为了保证中央空调安全运行，正确处置中央空调运行中各种突发事件，根据相关中央空调主机厂家的操作规程，制定本应急预案：
（一）冷水空调机组
（1）巡查发现运行中的空调机组故障，应马上停止该机，并开启备用空调机组；启用备用空调机组时，注意开启或关闭相应系统切换阀门。
（2）发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告配电室维修主管，能及时处理的及时处理，处理不了的第一时间报告物业公司办公室并联系设备保养商维修。
（3）设备保养商接到电话通知后，应迅速组织技术人员赶到现场维修，并在事后组织现场分析会作出维修报告，由维修操作人员和配电室维修主管确认存档，并报公司备案。
（二）循环水泵（冷温水泵、冷却水泵）
（1）巡查发现运行中的水泵异常，应先停该泵对应的主机，后停异常水泵，开启备用水泵，并启动主机继续供冷。
（2）发现故障的维修操作人员检查维修，可当场解决的问题即时修复并做好记录。
（3）水泵故障较严重，应报告配电室维修主管，由其安排组织维修，并在事后作维修报告。
（三）冷却水塔
1、冷却水塔风机故障
（1）巡查发现运行中的冷却水塔风机故障，应立即停止该机，转开备用冷却塔和风机。
（2）发现故障的维修操作巡查人员，可当场解决的问题即时修复并做好记录。
（3）需要停机抢修属较严重的故障应报告配电室维修主管，由其组织抢修。并在事后作维修报告。
2、冷却水塔底盘漏水
（1）维修操作巡查人员发现水塔底盘漏水，应即刻开启备用水塔，将漏水水塔平衡管阀关闭。
（2）立刻将情况报告工程维修主管，由其组织抢修冷却水塔，并在事后作维修报告。
3、冷却水塔溢、漏水
（1）巡查发现水塔溢漏应马上检查相应的浮球开关，可当场解决的即时修复。
（2）浮球开关损坏则即刻停止该塔，关闭对应的进水阀，并开启备用水塔。
（3）将情况报告配电室维修主管，由其组织人员维修，并在事后作出维修报告
（四）管网系统（冷却水、冷温水）
1、主管道跑、漏水
（1）发现或接报主管道跑水、漏水应迅速关闭空调机组和冷温水、冷却水水泵并迅速关闭跑水位置的前端阀门。
（2）现场用沙包拦住电梯口、走廊口，以防水浸入电梯井和用户单元，并将水引入地漏。
（3）用薄铁皮将裂口围住并用绳索或铁丝捆紧以防水到处乱喷。
（4）将空调机房内管道集水器和分水器的底部排水阀打开排水，留意水泵房污水泵抽水情况，一旦发现集水坑水位过高，则需关闭排水口并及时组织人员进行抢修。
2、冷温水平管网跑、漏水
（1）发现或接报空调水平管网漏水，应迅速将事故楼层空调管道井旁的`空调水平管阀门关闭。
（2）现场用沙包拦住用户单元门口和电梯口以防水漫入电梯房内的空调水平管阀门关闭。
（3）用薄铁皮围住裂口并用铁丝或绳索捆紧以防水到处乱射并及时组织人员进行现场抢修。
3、空调机房内的伸缩节破裂
（1）发现或接报机房内伸缩节破裂，应按“急停”掣停止空调机组运行，并按“急停”掣停止循环水泵。
注意排放运行机组内排水阀放水以防冻管等事故发生！
（2）将破裂伸缩节上的闸阀关闭，漏水停止后开启备用泵和冷水机组。如闸阀关闭不严，则立即将破裂的伸缩节拆除，将特制铁板用螺栓封闭闸阀出口，停止漏水后再开启空调机组和备用循环泵并及时组织人员进行现场抢修。
4、空调机房内的管道跑、漏水
（1）发现或接报空调机房内管道漏水，应停止循环水泵并将电房内的空调机组系统供电总开关拉断，以防电气短路。
（2）制作铁皮将裂口包住并用绳索或铁丝捆紧，以防水到处乱喷。
（3）用沙包拦住附近用户单元门口以防水浸。
（4）开启机房内对应管道底的排水口排水。
（5）注意水泵房污水井的水位，如水位过高则增加一台潜水泵辅助抽水至另一污水井并及时组织人员进行现场抢修。
中央空调施工方案 篇8
工程名称：__________
甲方(发包人)：__________
乙方(承包人)：__________
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规章、部门及行业规定、标准等的规定，并结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。
1.产品数量、价格
1.1产品清单：
甲方采购乙方经销的________型号中央空调________台，合同总价：__________人民币，详细价格见下表：
1.2该价格为固定价格，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的成本上升而产生的价格上涨风险。
1.3该价格中包括设备生产、包装、保险、运输、装卸、安装、调试(包括配合调试)及验收合格之前及保修期内备品备件发生的含税费用。
1.4专利：
乙方必须保障甲方在使用其提供的产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、外观设计或工业设计权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。如因乙方原因，甲方收到政府职能部门或第三方合法追诉或指控的，造成的所有损失由乙方承担，包括但不限于处理此事所生的律师代理费用。
2.交货地点：
2.1乙方应按甲方在上述指定的交货地点卸货，本合同为"交钥匙工程"，货物的卸货、保管等由乙方负责，甲方负责协调卸货场地，因甲方原因到货15日后仍不能安装，超出15日部分的保管费用由甲方承担。交货地点甲方必须保证乙方机动车可以到达的位置，否则乙方有权拒绝卸货。
2.2产品在到达甲方所要求上述地点交货前的运输、保险等事项均由乙方办理，并由乙方自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。
3.合同期限
3.1.交货时间
乙方收到甲方支付的定金______日内交货至甲方指定的地点，甲方延期付款，交货期予以相应顺延。
3.2.安装时间
甲乙双方认为已具备安装条件后，乙方在______日内安装完毕。
4.产品质量要求
4.1乙方必须保证所供设备是原厂生产的、全新的、未使用过的完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求;设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与附件一：中央空调技术参数的内容一致，否则，乙方支付甲方合同总价的30%作为违约金。
4.2必须达到或超过的国家、行业标准。
4.3履约期间，甲方可以任意抽取一台中央空调配置进行检验，如果检验质量达不到相关标准要求，甲方有权认为其产品不合格,乙方应向甲方支付违约金，违约金为货款的___%.
5.产品的交货验收及保管方式
5.1乙方应在交货前5日，以书面形式发送《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求，甲方须在收到确认函后2个工作日内给予答复，经甲方确认同意后乙方可发货，甲方逾期不作答复的，则视为默认同意。
5.2货物到货时，包装必须完好无缺,产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等，货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。
5.3到货后，甲方负责组织工程监理方、乙方到现场进行验收，清点货物数量及验收货物质量，若货物数量与清单数目不相符，货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同规定，甲方有权要求乙方收回或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字，并填写交货验收合格证明，此合格证明为乙方交货的凭证。
5.4乙方产品通过交货验收后原则上视为本批次的产品质量为合格产品，但在安装及使用过程中发现质量问题乙方有承担其产品质量的责任和义务。
5.5交货后，甲方提供设备存放地点，乙方或其委托的设备安装承包方保管货物，货物如有丢失或损坏的情况，由乙方负责照价赔偿。
5.6乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、产品检验报告、质量信誉卡等相关单证和资料，否则，甲方有权拒验货物。
6.安装、调试及售后服务
6.1安装过程中,乙方服从甲方相关人员的管理,确保安全施工和工程质量,确保达到安全文明工地,乙方按有关规定采取严格的安全措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。安装期间乙方人员发生的一切违法和安全事故及给第三方造成损害均由乙方全部负责。如因乙方原因，甲方受政府职能部门或其他合法追诉或罚款的，在甲方受追诉或赔偿后，乙方承担全部损失。施工过程中的用水用电,乙方根据计量和收费标准向甲方交纳全部费用。
6.2安装过程中，因乙方原因造成设备配件短缺、损坏，乙方应及时安排换装、换件，其相关费用由乙方承担，并不得因此而降低整机使用性能。
6.3乙方有责任对合同项下的'设备进行调试，并出具现场调试检测报告，同时出具现场噪音检测报告。
6.4乙方为甲方培训操作人员2名，主要内容为中央空调设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等;提供咨询服务并积极配合甲方进行后期消防验收工作。
6.5产品保修期为安装调试合格后两年，故障响应时间不超过半小时，到达现场时间不超过3小时，保修服务方式均为上门保修，即由乙方派员到甲方设备使用现场维修,由此产生的费用均由乙方承担，但由甲方原因造成的除外。
6.6下列情况乙方维修收取相应的费用：
6.6.1甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏;
6.6.2擅自改装设备;
6.6.3人为因素或天灾等外来因素造成的损坏;
6.7质保期满后的维修服务,乙方可以根据甲方的需要提供全包、半包或者定期服务，终身提供零配件。
7.履约保证金及付款方式
(1)、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);
(2)、本合同工程安装总价款为人民币：___________________________元(大写：__________ );
①合同签定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民币(占合同总金额的__ %)________________元(大写：__________ );
②乙方工程材料(非成品)进场，甲方验收签字,甲方三日内支付乙方(第二期工程款)人民币(占合同总金额___%)__________________元(大写：__________ );
③工程尾款(占合同总金额的__ %)______元(大写：_________________________________元)，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方。
(3)、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。
8.合同的变更与解除
8.1合同履行中，如甲方要求变更合同，则应于合同规定交货日30日之前以书面形式通知乙方，因合同变更而增加的成本和费用由甲方承担，合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效。
8.2甲、乙双方任何一方非依法定事由单方解除合同，须向另一方偿付合同总金额10%的违约金。
9.违约责任
9.1除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。
9.2乙方逾期交货的，须每天向甲方支付逾期部分货款总额的0.05%为违约金，并赔偿因此给甲方造成的一切损失;逾期交货超过30______日的，甲方有权单方面终止本合同，并且乙方须向甲方支付未供货部分货款总额的5%作为违约金。
9.3乙方违反本合同规定擅自发货或者提前到货的，甲方有权拒验货物，乙方对此承担一切责任。
9.4甲方未按合同规定期限支付货款的，应就拖欠金额按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。
9.5因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货验收的，视为没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同关于逾期交货的有关规定执行。
9.6因为产品质量问题致使没有通过验收的，乙方应立即无偿换货并在15日内向甲方交送本合同规定的合格产品，并向甲方支付未通过验收部分产品价款的5%作为违约金，赔偿因此给甲方及第三方(施工方)造成的损失;乙方逾期15日未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，乙方应向甲方退还所有已收款项，并赔偿因此给甲方及第三方造成的损失。
9.7乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的一切直接和间接经济损失。
10.产品保修约定
10.1质保期自甲方验收合格之日起算，质保期为______年，质保期内乙方承担因产品质量问题引起的全部维修和更换等费用。若属乙方产品质量原因此承诺不能兑现，乙方将负全部责任，并向甲方支付合同总价5%作为违约金。
10.2乙方应给甲方留下质保负责人的书面通信地址或电话，以便通知乙方确认保修，乙方提供的维保人员、通讯地址或电话有变更的，须书面通知甲方，否则因此造成损失的，由乙方承担。
10.3乙方应保证保修的及时性，在收到甲方或甲方委托人(物业公司)的书面或其他有效通知后，应及时作出响应。
10.3.1乙方须在甲方通知后应立即做出答复，乙方保证其传真和电话处于24小时正常开通状态，甲方将先以电话或传真方式通知乙方。乙方殆于维修，经甲方书面通知后，乙方仍存在殆于维修或不及时维修的情况，此类情况发生三次以上并给甲方造成损失的，甲方可扣除相应金额质保金并且甲方有权另行选择维修单位，解除乙方整个项目维修权利，此后发生的维修费用，全部由乙方承担。如遇电话无法解决的问题，须派员在3小时内赶到现场，并于赶到现场之日起12小时内完成由于质量问题所涉及的保修;
10.3.2当乙方在确属产品质量问题而未在规定时间解决的情况下，甲方有权委托他方处理，因此发生的费用从乙方质量保证金中扣除;
10.3.3当乙方质量保修金不能满足需要的情况下，由双方协商解决，协商无效时，可按有关法律程序向乙方追回;
10.3.4乙方保修工作人员应遵守甲方或甲方物业公司的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止礼貌，工完场清。
11.不可抗力
11.1因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无须承担任何责任，但本合同另有规定的除外。
11.2因不可抗力致使部分不能履行合同的(包括导致延期履行)，根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。
11.3因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后合理期限内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。
11.4本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。
11.5因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。
12.争议处理方式
凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，采取向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉的方式解决。
13.其他事项
13.1以下为合同附件，是合同不可分割的一部分。附件一：__________中央空调技术参数;附件二：__________空调主机及标准配置清单.
13.2甲方招标文件及其附件、招标答疑、乙方投标文件、招标议标期间的往来函件和由乙方提供、经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书(包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式)、图纸等资料均为本合同的附件，各文件不一致之处，以形成时间在后的为准。
13.3合同双方应指定两名授权代表，分别负责直接处理"本合同设备"的技术和商务问题。乙方指定技术代表：__________，商务代表：__________ ;甲方指定技术代表：__________，商务代表：__________
13.4本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，具同等法律效力。未尽事宜，协商解决。
13.5本合同由双方代表签字并加盖双方公章后生效，合同签订日期：__________ ______年______月______日。
甲方(盖章)：__________乙方(盖章)：__________
法定代表人：__________法定代表人：__________
委托代理人：__________委托代理人：__________
地址：__________地址：__________
传真：__________传真：__________
开户银行：__________开户银行：__________
帐号：__________帐号：__________
中央空调施工方案 篇9
发包人(甲方)：__________
承包人(乙方)：__________
根据《中华人民共和国民法典》相关规定，经甲乙双方友好协商，达成设备安装合同，内容如下：__________
一、工程概况
工程名称：__________
工程地点：__________
二、合同范围
本合同范围：__________项目中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。
乙方应提供崭新的未经使用的安装设备及材料、技术服务和所需的其他事项。在履行合同过程中，如乙方没有提供或没有达到设计图纸中的技术性能指标，乙方应采取挽救措施，并承担全部责任。
甲方需要而合同文件中未提出的技术要求，甲方有权发出变更通知，乙方有责任以合理的进度以及最优惠的价格满足甲方变更的要求。
招标文件及投标文件作为合同附件，组成本合同不可分割的一部分，甲乙双方共同承诺、遵守。
三、合同造价
本合同总造价为：__________ ￥ ________元。
人民币大写：______________元整。
3.1"合同价格"是指项目中央空调系统工程，除乙方供应中央空调系统设备以外(乙方供应设备见附表)，从安装设备及材料、安装调试、备品备件供应至竣工验收合格交付使用及维保等的人民币报价，其中包括材料费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、备品备件供应费、直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用等。
3.2合同价格为固定价，包括所有由于以原材料工本或其他条件的价格浮动而导致的全部额外费用，但由于甲方增减工程量引起的价格调整除外。
3.3合同价格包括合同涉及到的，由乙方提供的与设备的安装与调试期间有关的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的费用，并由乙方负责运进和运离工程现场。
3.4合同价格包括乙方人员到现场的一切交通食宿费，甲方协助乙方人员在现场居住的方便，但有关费用由乙方自理。
3.5除非另有规定，乙方的价格须包括执行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，也不论它们是否在签订合同时可以预料到。
四、付款方式
4.1合同签订后，十天内，乙方进场前，甲方支付合同总价_____﹪为设备预付款;
4.2主要设备含空调主机及风机盘管末端进场后，甲方支付合同总价_____%
4.3工程量进展到一半时，甲方支付合同总价_____﹪。
4.4安装、调试、验收合格后，甲方支付合同总价_____﹪。
4.5质量保证期结束，无质量问题，甲方付清全部余款。
五、工程工期
根据发包人使用要求，双方约定合同签定后，自乙方收到设备预付款之日起两个月内，乙方完成本合同全部工程的安装调试工作。
5.1乙方进场前向甲方提供施工组织设计和施工总进度计划。
5.2在合同生效以后，日内，乙方完成进场前的准备工作，并组织施工人员进场开始施工。
5.3乙方须按合同规定的日期完成安装及调试，协调与消防、装修的冲突，保证工程顺利进行，确保按期完成。
5.4如工程实际与图纸设计存在较大差异，无法按图施工;或图纸有较大变更，不能按期完成施工，经甲方签字认可，工期顺延。
5.5遇不可抗力(由于严重的自然灾害如洪水、地震等不可避免的或不可预见的及非人为所能控制的事件)，工期顺延。
六、工程验收
6.1乙方应按国家或行业有关的标准与规范施工。
6.2安装施工应以图纸要求为准，不得私自偷工减料，或更换图纸规定的安装材料。对于图纸未规定的安装材料，应选用质量较好的材料使用。工程安装调试完成以后，应达到图纸设计的功能及使用要求。
6.3甲方的授权代表有权任何时候检查乙方的相关工程质量与工程材料的质量，并作为验收的依据之一。
七、变更通知
7.1乙方如因为甲方原因影响了合同成本或交工期限，须立即以书面形式向甲方提出，甲方核实无误后将向乙方发出变更通知，但在以下情况中，不得发变更通知。
7.1.1对乙方影响行为是在合同规定内作出的，或是由于乙方未能履行合同要求所必须的义务。
7.1.2乙方合同执行情况是因其自身的失误、疏忽或未能按合同要求履行而受影响。
7.2如果乙方认为所作的变更可能会使自己不能履行合同中义务时，须及时向甲方提出。
八、质保期
8.1质保期从竣工验收合格之日起计算年，主机设备保修年。
8.2乙方所提供的安装材料为全新的、且中央空调系统安装质量符合合同要求。主机为公司产品，风机盘管及末端为产品。
8.3在质保期内，若非误操作或人为破坏所致，则合同标的或其部件、安装材料等损坏应由乙方维修、供应和安装。
8.4在质保期内，乙方在接到甲方通知后，2小时内作出反应并指导，24小时之内应派有经验的技术人员到工地现场，履行其保修义务或处理紧急维修工作。超过24小时甲方可请其他人员进行修理，其费用从质保金中扣除。
8.5若质保期内，甲方没有指出有缺陷，则表示甲方对乙方的工程安装是满意的，其质量保证责任已完成，但隐蔽性的、合理的检查和实验都不能发现的'缺陷除外。
九、违约责任
9.1由于乙方的原因不能按时交付使用，所使用的安装材料不符合合同规定，由此造成的损失，应有乙方承担一切责任。
9.2若由于甲方原因出现如未按有关要求验收工程或其他原因致使乙方延期交工等，乙方不负责任。
9.3乙方原因延误工期，每延误一天交付使用，支付金额为合同价款‰的违约金(无法抗拒因素造成误工除外)。
十、不可抗力
10.1如果双方的任何一方因人力不可抗拒因素(诸如台风、地震、战争或双方认同的其他情况)而引起合同进度延误，在此情况下，一方应及时书面通知另一方，并提供当地政府签发的不可抗力的证明。受不可抗力事件影响一方，就尽力减少事件的影响，尽早恢复工作，双方应尽早协商并确定新的交工日期，并由甲方发给乙方完工变更通知书，确定合同进度相应顺延。
10.2不可抗力事件给双方造成任何损失，有各方自行负责，合同价格不得因不可抗力的影响而作任何调整。
十一、责任
乙方负责在工程峻工前，对已完工程的成品保护，在此期间发生的损坏，由乙方负责修复。
乙方承担在安装、维修等过程中因施工与质量问题引发的其他事故和由此发生的全部费用。
乙方承担由于自身安全措施不力造成人身伤亡事故的责任和由此发生的全部费用。
十二、合同终止
12.1双方应按照合同的规定，全面履行完全合同义务直至合同终止。
12.2凡出现以下情形，甲方有权通知乙方终止合同：
12.2.1由于不可抗力的原因而不能履行合同。
12.2.2当甲方确信乙方已无履约能力时。
12.2.3乙方在收到甲方的合同终止书后，应立即终止合同执行，但双方有权追究在合同终止前的违约索赔。
十三、争议的解决
13.1本合同适用的法律是《中华人民共和国民法典》。
13.2双方由合同或合同之外引起的所有纠纷，可通过双方的友好协商来解决，若该协商在纠纷开始后不能在15天内通过协商解决，任何一方可以在一个月内向对方提出书面通知，并将该纠纷提交工程所在地仲裁部门或工程所在地法院进行解决。
13.3仲裁或法院判决对双方具有约束力，凡产生的仲裁费用或诉讼费用，按照国家相关法律规定执行。
13.4在仲裁和起诉过程中，除非双方协商同意终止合同，否则双方必须继续执行他们各自的合同义务。
十四、合同生效及其他
14.1本合同应在双方签字、盖章之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部权利和义务时失效。
14.2在合同执行期间，双方均不得单方随意作出合同范围以外的变更或解除合同。
14.3合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力，若补充规定与合同不一致时，以签订日期在后者为准。
14.4合同由协议书与合同附件组成，并具有同等法律效力。
14.5合同一式两份，甲方、乙方各执一份。
十五、其他未尽事项
甲方：__________乙方：__________
法定代表人：__________法定代表人：__________
委托人：__________委托人：__________
开户行及帐号：__________开户行及帐号：__________
联系方式：__________联系方式：__________
日期：__________日期：__________
中央空调施工方案 篇10
甲方：
乙方:
为了明确甲、乙双方在本次工程中的权利、责任、义务，确保本次工程施工的顺利进行。根据有关法律、法规。甲、乙双方在平等、自愿、友好协商的基础上，共同制定了以下合同条款。
第一条 工程概况
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、 工程内容：
第二条 合同价款及付款方式
本次 的总费用 万 元(人民币)，具体分项价款见报价书。甲、乙双方签订合同后，甲方即先期支付乙方工程总款的 ﹪，乙方三日内施工人员及施工设备进住现场施工，工程完成到50﹪甲方即支付乙方工程总款的 ﹪，工程完成前三天再支付工程总款的 ﹪验收合格后三日内付清余款。
第三条 甲方责任
1、 甲方负责在施工前确定乙方提供 方案。
2、 甲方按乙方要求及时提供施工期间的工作条件(用电、用水、库房、及施工场地和各方报批许可证)，若因甲方原因造成工期顺延，应补偿乙方的损失。
3、 甲方负责配合本项目实施期间与有关各装修工种的协调工作。
4、 甲方如果施工过程中，因装修更改重新改动空调位置，使乙方返工误工浪费材料，应现场签证，双方协商给乙方一定的补偿或按实际发生的工作量及材料给予增加工程款
5、 甲方在收到乙方提供完工验收报告后，三个工作日内，甲乙双方到场进行验收，验收合格予以确认签字。如甲方末在上述规定的期限内验收，乙方视为默认验收合格。
第四条 乙方责任
1、乙方按合同要求和实施方案对甲方的 工程进行组织施工。
2、乙方工程质量应当符合国家相关技术要求。
3、乙方应当在施工过程中确保自已队伍防火、防盗、防打架生事，事情发生，保持施工现场卫生。
4、乙方负责依据施工工艺，合理组织人员、设备、时间、保质保量完成此项空调施工工作。
5、安全责任：在自行施工过程中作业所造成(非因其它施工单位施工所为)的安全事故和人身伤害由乙方自行负责。
第五条 工程期限
工程于 年 月 日 开始截止到 年 月 日之前施工全部完成并试机。
第六条 违约责任
本合同执行期内，如有争议，应当友好协商，如协商不成，可以向人民法院提起诉讼。如发生不可抗力，致使合同无法履行时，双方均免责。
第七条 附则
1、 本合同一式两份，甲乙双方各持壹份。
2、 本合同由甲乙双方代表签字，并加盖双方公章或合同专用章即可生效。 工程竣工验收符合，并结清所有工程款后本合同终止执行。
3、 本合同及附件签订后，甲乙双方如需要提出修改时则由双方协商一致后，可以签订补充协议作为本合同的补充合同执行。
甲方(公章)：_________
_____年____月____日
乙方(公章)：_________
_____年____月____日
-
我们精彩推荐中央空调施工方案专题，静候访问专题：中央空调施工方案
本文来源：http://www.517r.com/zonghe/4881.html